首页

  1. 首页
  2. 工程合同知识
  3. 内容

工程承包人的权利有哪些

工程承包人的权利和义务有哪些?工程承包人的权利包括请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停止、窝工等损失;催告支付价款和优先受偿等方面。

承包人的权利

  1、承包人对发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停止、窝工等损失。

  2、承包人在建设工程竣工后,发包人未按照约定支付价款的,可以催告发包人在合理的期限内支付价款。

  3、承包人对发包人逾期不支付价款的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

  4、承包人对隐蔽工程已通知发包人检查,而发包人没检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

承包人的义务

  1、隐蔽隐蔽工程的隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有检查的,承包人可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交发包人。事后发包人对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由发包人负担;不符合质量标准的,检查费用由承包人负担。

  2、勘察、设计的质量低劣或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期给发包人造成损失的,由勘察人、设计人继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

  3、施工人经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

  4、因承包人的原因,致使建设工程质量不符合约定,在合理期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

相关文章

回到顶部
请复制以下网址分享
工程承包人的权利有哪些
http://m.civilcn.com/zhishi/gcht/1626394404404950.html