首页

  1. 首页
  2. 工程合同知识
  3. 内容

工程承包合同范本

承包方一般会与一些单位签订工程承包合同,需要两者进行协商并且达成一致而签订的工程承包合同,其中是会规定相关的内容以及工程的报价,那么他的合同范本具体是怎样的呢?

一、工程承包合同范本

  本合同经下述双方签署:__市

  (单位,以下简称甲方);代表人:_建筑工程承包公司海外工程部

  (以下简称乙方);经理___先生(___ 年___ 月___ 日

  建筑工程承包公司授权)

  出生地:(国家)

  国籍:. (国家)

  总部:_(国).__市

  在_国的通讯地址:_信箱

  鉴于甲方要兴建的__,乙方

  提交报价已于.年___ 月___日被_招

  标委员会接受并已中标。根据__国部

  __ 年___月___ .日第

  号决议,双方缔约于下:

  (一)合同内容

  乙方要完全、准确地按照该合同条款、技

  术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议,在__市__进行施工。

  乙方承认自己对合同的正文和附件,已有

  正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。

  所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。

  (二)合同金额

  本合同总金额为

  兑美元比例为

  70%。

  这个金额是用单价乘实际工程量的方法计

  算出来的,这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付,临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。

  合同价格是固定的,它包括乙方为施工所

  承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在

  国国内或国外新增加赋税。

  (三)工期

  乙方必须根据本合同第__号 附件的说

  明,在自移交场地之日起的___天之 内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。

  (四)移交场地

  根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交

  接,交接时须签订纪要,双方各持一-份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。

  (五)查看工地

  乙方承认在签认合同之前已查看了土地及

  周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。

  (六)履约保证金

  乙方应自被通知中标的第二天起的30天

  内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。

  有现金、信用支票,或按合同条件第11条

  规定的条件提供保函作保均可。保函须在合同整个执行期中都有效,真到最后交付工程为止。

  该保证金始终都由甲方保存,作为乙方完

  成施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金,否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程由甲方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法院或采取其他措施。

  甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索

  取其拖欠的债务。

  甲方:

  代表:_年_月___ 日

  乙方:

  代表:_ 年___月___日。

二、工程承包合同注意事项有哪些

  第一、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要,这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导如何签订具体的合同条款,更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时,“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。

  第二、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定,是建设工程施工合同最重要的内容。

  第三、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。

  第四、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化,便于操作,避免纠纷。

  第五、明确约定监理工程师等各方管理人员的职责和权限。建设工程在施工过程中,发包人、承包人、监理人参与与生产管理的工程技术人员和管理人员较多,往往职责和权限不明确或不为他方所知,造成各方不必要的纠纷。

  第六、应当明确约定材料设备供应。

  第七、不可抗力要量化。合同“通用条款”对不可抗力发生以后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定。

  第八、运用担保条款,降低风险系数。在签订合同时,可以运用法律制度中的担保制度来防范或减少合同条款所带来的风险。如承包人在向发包人提供履约担保的同时,发包人也应该向承包人提供工程款支付担保。

  第九、约定违约条款应当注意的情况。应当约定违约金或赔偿金具体的数额和计算方式,要具有可操作行,以防止事后争议。

  第十、约定争议的解决方式应当注意事项。争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,签约双方应达成一致意见。

三、合同撤销权的除斥期间是多久

  合同撤销权的除斥期间是多久没有统一的一个规定,需要根据不同的事实而定,短的有几个月,长的有五年。如《民法典》第六百六十五条规定,继承人、法定代理人对赠与的法定撤销权、工程款优先受偿权的除斥期间为六个月;第一百九十四条规定的保全撤销权除斥期间为五年。

  合同撤销权是指撤销权人享有的对意思表示不真实,但已经生效的合同予以撤销,使合同归于消灭的权利。

  《民法典》第一百四十七条,基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

  第一百四十八条,一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

  第一百五十二条,有下列情形之一的,撤销权消灭:

  (一)当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起九十日内没有行使撤销权;

  (二)当事人受胁迫,自胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权;

  (三)当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。

  当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。

  也就是说,合同撤销权行使期限是除斥期间,该期限不能中断、中止或者延长,权利人如果不及时行使,将丧失该项权利。

相关文章

回到顶部
请复制以下网址分享
工程承包合同范本
http://m.civilcn.com/zhishi/gcht/1626515216405136.html